建设工程施工劳务分包合同范本 建筑劳务分包合同标准模板

建设工程施工劳务分包合同

合同编号：_

工程名称：_

劳务作业发包人（以下简称甲方）：_

劳务作业承包人（以下简称乙方）：_

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：_

1. 工程地点：_

1. 建筑面积：_平方米

1. 结构类型：_

1. 层数：_

二、劳务作业分包范围及内容

1. 分包范围：_

1. 劳务作业内容：_（包括但不限于钢筋制作安装、模板安拆、混凝土浇筑、砌筑、抹灰、防水、脚手架搭拆等，根据实际发包范围填写）

三、合同价款

1. 本工程劳务分包合同价款采用以下第__种方式计算：

（1）固定总价（包干价）：人民币元（大写：），一次包死，不再调整。

（2）固定综合单价：按建筑面积元/平方米，暂定面积平方米，合同总价暂定人民币_元，最终按实际完成面积结算。

（3）分项单价方式：各分项工程单价详见附件《劳务分包工程量清单及单价表》，按实际完成工程量乘以单价结算。

1. 合同价款包含的内容：乙方完成分包范围内全部劳务作业所需的人工费、辅材费、小型机具费、管理费、利润、规费、税金（或按约定计税方式）、安全文明施工费、乙方人员进出场费、劳保用品费等全部费用。

1. 合同价款调整情形：

（1）经甲方书面确认的设计变更、工程洽商导致工程量增减超过__%时，按实调整。

（2）因甲方原因造成的停工、窝工，连续超过_日的，甲方应按实际发生的人工数量给予乙方补偿，补偿标准为每人每日__元。

（3）不可抗力因素导致的费用增减，按国家有关规定执行。

四、合同工期

1. 开工日期：年月_日

1. 完工日期：年月_日

1. 总日历天数：_天

1. 工期延误：乙方应按甲方总进度计划组织施工。因乙方原因造成工期延误的，每延误一日，按合同总价的__‰向甲方支付违约金。因甲方原因或不可抗力造成的延误，工期相应顺延，乙方应及时办理工期签证。

五、质量与验收

1. 质量标准：本工程质量标准为_（合格/优良），并应符合国家、行业及地方现行相关标准和设计要求。

1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范、技术交底及有关技术要求进行施工，确保工程质量。

1. 乙方应配合甲方做好质量检查和技术复核工作。每道工序完成后，乙方应先进行自检，自检合格后通知甲方进行验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

1. 因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应负责返工、修理，并承担由此产生的一切费用及给甲方造成的损失。

六、安全生产与文明施工

1. 乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规和甲方的安全管理制度，建立健全安全生产责任制，配备专职安全管理人员。

1. 乙方应对其进场人员进行安全教育，特种作业人员必须持证上岗。

1. 乙方应为所属作业人员办理工伤保险或意外伤害保险，费用由乙方承担。

1. 因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任及费用。

1. 乙方应做到文明施工，材料堆放整齐，做到工完料尽场地清。

七、材料与设备供应

1. 甲方供应材料：_

1. 乙方供应材料：_

1. 甲方提供施工机具：_

1. 乙方自带施工机具：_

1. 乙方应从甲方仓库领用材料，实行限额领料制度。因乙方原因造成材料浪费、损坏、丢失的，由乙方按价赔偿。

八、劳务作业人员管理

1. 乙方应按照施工进度需要，组织符合要求的劳务作业人员进场，并向甲方提供人员名册及有关证件复印件。

1. 乙方应对其劳务作业人员进行日常管理，确保人员相对稳定。

1. 乙方作业人员应遵守甲方的各项管理制度和现场管理规定。

1. 乙方不得使用未满16周岁的未成年人及超过国家规定退休年龄的人员从事施工作业。

九、合同价款支付

1. 预付款：本合同签订后_日内，甲方按合同总价的%向乙方支付预付款，即人民币__元。

1. 进度款：每月_日前，乙方提交上月已完成工作量报告，经甲方审核确认后，于次月日前按已完工作量的_%支付进度款。

1. 竣工结算款：劳务作业全部完成并验收合格后_日内，乙方提交结算资料，双方办理结算。结算完成后日内，甲方支付至结算总价的_%。

1. 质保金：结算总价的_%作为质量保证金，保修期满且无质量问题后_日内无息退还。

十、双方权利义务

（一）甲方权利义务：

1. 负责提供施工图纸、技术交底及相关技术资料。

1. 负责组织施工管理，协调与建设方、监理方及其他分包方的关系。

1. 负责提供施工场地、水电接口等施工条件。

1. 负责按合同约定支付劳务分包价款。

1. 有权对乙方的施工质量、安全、进度、人员进行监督检查。

1. 有权要求乙方更换不符合要求的作业人员和管理人员。

（二）乙方权利义务：

1. 按照合同约定组织劳务作业，确保质量、安全、工期目标的实现。

1. 服从甲方的施工管理和现场管理。

1. 负责其作业人员的管理和教育，承担其作业人员的工资发放责任，不得以甲方名义对外发生经济往来。

1. 有权按合同约定获得劳务分包价款。

1. 有权对甲方提供的施工条件提出合理要求。

十一、违约责任

1. 甲方未按合同约定支付合同价款的，每逾期一日，按应付未付金额的__‰向乙方支付违约金。

1. 乙方未按合同约定完成劳务作业，造成工程质量不合格、工期延误的，应承担由此给甲方造成的全部损失。

1. 乙方擅自将劳务作业再行分包的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价的__%向甲方支付违约金。

1. 乙方在施工过程中偷工减料、使用不合格材料、不按图纸和技术要求施工的，甲方有权要求乙方返工，并有权按合同总价的__%对乙方进行处罚。

十二、合同解除

1. 经双方协商一致，可以解除合同。

1. 因不可抗力致使合同无法继续履行的，可以解除合同。

1. 乙方出现下列情形之一的，甲方有权单方解除合同：

（1）将劳务作业再次分包的；

（2）施工质量严重不合格，经整改仍不能达到要求的；

（3）严重违反安全管理规定，存在重大安全隐患的；

（4）无故停工超过__日的。

十三、争议解决

双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，按以下第__种方式解决：

（1）向_仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_人民法院提起诉讼。

十四、其他约定

1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

1. 本合同附件包括：_，附件为本合同不可分割的组成部分。

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式_份，甲乙双方各执_份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：　　　　　　乙方（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：　　　　　法定代表人（或委托代理人）：

地址：　　　　　　　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　电话：

开户银行：　　　　　　　　开户银行：

账号：　　　　　　　　　　账号：

签订日期：年月_日

签订地点：_

附件：劳务分包工程量清单及单价表（如有）